以下是小编收集整理的2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀(通用4篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。
2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀1
乙方：
一.施工内容及合同价格
1.本合同中标(项目编号：ftcg20xx028278)金额为人民币590,元(大写：伍拾玖万元整)。
2. 项目造价为总价包干，施工内容包括甲方原配电房所有设备等的拆迁、scb11—1250kva变压器的安装、六面低压柜的安装，按供电部门相关要求去完成系统调试以及送电。(见报价清单)
3.更换出来的设备及零配件归乙方自行处理。
4.施工地址在福田区123号区委大院内法院大楼地下室一层配电房内。
5.按供电部门要求办理施工手续，包括上岗证和工作票由乙方负责办理。
二.支付和结算方式
1.合同签定后十日内，用户方支付合同金额的50%给乙方作为设备定金。
2.货到工地后经双方开箱验收合格而且安装完毕后，甲方支付合同金额的30%给乙方。
3.整个配电工程通过供电部门验收合同并取得合格证书，在收到施工方开出合同价款的5%(一年)的保质金后，十天内甲方支付合同金额的20%给乙方。
三.安全施工与竣工日期
本工程具有一定的危险性，要求施工人员具有一定施工经验，施工现场应设置安全员，相关的安全措施按规定要求落实到岗位人员。
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工规章制度，严格遵守安全操作规程，科学、规范、稳妥施工，保证人员安全，设备安全。施工中如因违反规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、在施工过程中，乙方因违反安全规程和法规造成的安全事故，安全事故的全部损失由乙方负责。
3、在施工过程中，因乙方本身造成的停工、返工、材料、配件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负责。
4.竣工日期：30天日历日。申报后由供电部门作最终确定。最迟不超出20xx年1月20日。
5.供电部门申报手续由乙方办理，甲方协调。
四.技术服务和保修责任
调试验收合格，自甲乙双方代表在验收单上签字之日起计算)。若厂家规定的保修期或合同设备主要部件的保修期长于本合同保修期，应使用其保修期。
2.乙方承诺在质量保修期内免费为甲方提供合同货物及变配电系统的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：用户提出的质量问题和维护要求必须在1小时内作出响应，4小时内派出人员到现场了解情况，12小时解决问题;若在24小时内不能解决问题，应向业主提供代用品，以保证设备的正常运作;所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。
五.违约赔偿
除不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。同时乙方应支付甲方最高限额的违约金。
六.合同争议的解决
1.因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请深圳仲裁委员会仲裁。仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
2.仲裁费用和诉讼费用应由败诉方负担。
七.合同的生效
本合同经双方法定代表人(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。
八.其他约定事项
1.本合同未尽事宜，按照行业内现行的相关规定，或者经双方商量解决。
2.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
3.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。
4.本合同正本 四 份，甲方 三 份，乙方 一 份，每份正本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀2
乙方：
按照《_经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。
一、 工程概况
2、 工程地址： 富蕴县城
二、 承包方式及范围
1、 承包方式：人工劳务承包
2、 承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。
三、 质量要求
乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。
四、 竣工日期
从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。
五、 承包价格
1、每平方米15元人民币，
六、 甲方的权利和义务
1、 提供施工所需的材料。
2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。
(1)、不按照图纸、施工规范施工;
(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;安全、质量、文明施工，工期达不到合同约定的相关要求及相关规范、文件的规定。
七、 乙方的权利和义务
(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。
(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作
(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。
(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。
(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。
八、违约
其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。
本合同未尽事宜，双方协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀3
1、工程地址：_____________________________________________________。
2、工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。
1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米；打隔墙_______元/平米；打踢脚线槽_______元/米；卫生间改造_______元/间；包管_______元/条；卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
7.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
8.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章)：____________________
乙方(签字)：____________________
_____________年_______月______日
2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀4
乙方：
第一条 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程范围：工程建筑面积约2，装修项目以工程预算书所列项目为准。
4、 承包方式：包工包料工程。
5、 工期：从日，共计天。
6、 工程质量：以国家验收规范为准。
第二条 甲方工作
1、开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸，并就图纸改动向乙方现场交底。 向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方工程代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督 检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、如确实需拆除原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第三条 乙方工作
1、 参加由甲方或乙方设计部组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划， 交甲方审定。
2、 指派 保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3、 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种管线设 备。
4、 工程竣工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。
2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期工期顺延。
3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周累计计算)工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收约定
1、 本工程以施工图纸、设计变更和验收规范为质量评定验收标准。
2、 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收。由乙方通知甲方参加验收，甲方接通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方将自行验收，甲方应予承认。
3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
4、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5、 工程竣工后，乙方向甲方提交竣工验收申请，双方斟订时间验收(不超过申请提交三日内)，到期未提出异议，示为同意。
第六条 关于工程价款及结算约定
1、 工程价格以家装工程报价单之双方确认暂定价作为付款依据，即 ( 万元)。
2、 工程完工后将以工程预算书所列项目及施工变更记录作为项目依据，以甲乙双方确认的工程量作为数量依据，以甲乙双方认可的材料价格作为计价依据编制工程决算书。
3、工程决算书之工程造价将作为尾款的付款依据。
5、本工程保修期为个月。
6、工程验收通过以后日内结清尾款。
第七条 合同变更、解除及违约责任
1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。损失补偿按总造价的天计算，若单方面违约，由违约方支付20%的违约金予对方。
2、 由于乙方因施工质量给甲方造成重大损失的，由乙方负责该部分损失的赔偿， 赔偿金由双方另行协商。
3、 在执行本合同时，如遇内容增加，双方将签定补充合同作为原合同附件。
4、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责 任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条 争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协 商解决或请有关部门进行调解。
第九条 其它约定
第十条 附则
1、 工程竣工后，乙方将留下售后跟踪服务单以备甲方及时回执，乙方在竣工验收 后年内免费保修。
2、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
3、本合同在工程尾款支付完毕后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年正规劳务派遣合同建筑水电改造工程合同优秀(通用4篇)
https://m.habasit-longbelt.com/hetong/245229.html
推荐访问