合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。以下是为大家整理的土方工程合同【六篇】,欢迎品鉴!
第1篇: 土方工程合同
发包方（甲方）：__________________________
承包方（乙方）：__________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：____________
2、工程地址：____________
3、工程内容：____________
4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米；工程内容包括（挖土、运土）
第二条施工期限开工日期：
暂定________年____月____日前，完工日期________年____月底。共约需____日左右。（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。
第三条承包方式
1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。
第四条工程造价
2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量结算，每立方米__________元计算。（本工程所有单价不包税金，税金甲方负责），如果甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。
第五条甲方责任范围
1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。
2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。
3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。
4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。
5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。
6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工。
7、负责竣工审核结算。
8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。
9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。
第六条乙方责任范围
1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。
2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。
3、乙方所需的一切施工工具自理。
4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。
5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。
6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。
7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。
8、装运平、路上掉泥自行处理。
第七条工程质量要求验收及付款方式
1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款________万元。
2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。
3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。
4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认（甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格）甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。
2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。
第八条违约责任：
1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。
2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。
第九条其他事项
1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。
2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。
甲方：__________身份证号码：__________乙方：__________身份证号码：__________________年____月____日
第2篇: 土方工程合同
4.1乙方在施工前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边情况，有针对性的采取相应的安全、文明施工措施，开工后不得以不熟悉现场情况为由要求延长工期、增加费用或降低工程质量;
4.2乙方在施工过程中应采取维护市容、环保措施，包括土方车辆运输途中严格控制施工噪声、撒漏、扬尘、污水的排放符合当地政府规定，负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的清洁工作，土方运输车辆必须有盖，土方车辆在出工地现场前必须冲洗清洁，应在限速内行驶，在有特殊要求的区域或时段禁止鸣喇叭;
4.3乙方在施工过程中严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，协调处理政府主管部门和社区地方等关系;
4.4乙方负责施工场地内及周边管线设施的保护，损坏由乙方负责维修、更换，费用由乙方承担;
4.5施工用水用电由施工单位自行解决，施工产生的污水、泥浆乙方应按政府规定排放或外运;
4.6以上所述施工措施(但不限于)所发生费用均包含在合同价内，乙方不得以任何理由增加施工措施费。
第3篇: 土方工程合同
甲方(以下简称甲方)：________________________
乙方(以下简称乙方)：________________________
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关，法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，双方表示共同遵守。
一、工程概况
工程名称：________________________。
工程地点：________________________。
二、工程承包范围及内容
1承包范围：本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土，还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班。
2承包内容：土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用)，因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调，机械作业及车辆运输过程中的安全，乙方施工所涉及项目外的各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。
三、合同工期
合同工期按工程项目总进度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期顺延。
四、工程质量(验收标准)
由项目部根据图纸设计要求确定。
五、双方责任
甲方责任
1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。
2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。
3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。
4、甲方负责协调周边关系，保证施工过程中无阻工、闹事现象，确保工程正常施工。
乙方责任
1、乙方负责按照甲方的工期要求，合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输，按时按量完成工作内容。
2、施工期间，一切安全责任均由乙方自行负责，且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工，所涉及费用由乙方负责。
3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供，确保施工机械及车辆能正常运转。
4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业，导致自身或第三方遭受人身或财产损失的，所造成的一切责任由乙方负责。
六、单价及付款方式
1、要求所涉及的土方量及零星项目，按____________元一次性包干。
2、付款方式：________________________。
七、违约责任
本合同签定后，如任何一方不按照本《合同》履行义务，除赔偿给对方所造成的经济损失外，需另行赔偿对方______万元人民币的违约金。
八、本合同未尽事宜，经双方协商后，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同签定后，如任何乙方对合同存有异议，可先由甲乙双方自行协商解决，若协商无果，可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清工程价款后自动失效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
第4篇: 土方工程合同
甲方名称：________________________
乙方名称：________________________
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成市政广场(中心广场)土石方平场工程承包合同协议如下：
一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容(土方开挖____________立方米、回填碾压____________立方米、弃土____________立方米、平整场地____________平方米)。
二、工程地点：______________________________。
三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。
五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。
七、价格：本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。综合单价人民币______________元/m由乙方自负盈亏包干施工。
八、施工现场内的障碍物(含房屋搬迁、水电拆迁)由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：以______个工作日完成全部承包的工程(因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以____________元的罚款)。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。
十一、付款方式：乙方按到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元(进场三天内付款)，每10天以工程进度付款________%。工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付________%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。
十二、结帐方式：乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。
十三、保证金：在双方签定合同时，乙方交________元保证金给甲方，工程验收合格后退还(无息)。
十四、违约责任：在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币____________元给未违约方。如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。
十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
第5篇: 土方工程合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用原则，经友好协商，在清楚明了项目现状的基础上，就长城大酒店项目土方开挖分包工程的如下事宜达成一致，并签订此合同。
一、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
二、承包内容：
承包范围：项目土方开挖工程，工作内容包括但不限于以下内容：
2.1施工现场土方开挖、外运消纳（现场不存土，土方全部外运）；
2.2按照甲方需要的时间及甲方指定的地点提供回填土回运至甲方指定地点；
2.3地下指明或未指明障碍物的处理（包括免费破除、装运、消纳）；
2.4办理与本分包工程有关的各种证件、批件；
2.5基底人工清槽的土方外运以及其它本工程涉及的土方运输工作；
2.6基底桩间土装运及已破除废桩头装运；
2.7其它的临时措施：如临时排水系统、临时道路、围板等（甲方供应临时接驳点，乙方负责临时水、电接驳）；
2.8工程现场的机械场平工作；
2.9除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
三、合同价款：
3.1本合同金额暂定为:元整（RMB元）。
3.2单价：
a、土方出方价格15元／立方米，内容包括：挖土、装载、运输、清运、消纳等全部费用及为此发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。
b、基底桩间土装运及已破除废桩头装运15元／立方米（如甲方有需要）；
c、回填土方价格13元／立方米，内容包括：挖土、装卸、运输、清运，回运、装卸、回填等全部费用及为此所发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。
3.3本合同单价为固定单价，不再进行调整，并贯串工程全过程始终。合同内所有单价均包括完成本合同工程项目的全部费用，包括施工所必需之一切人工费、材料费、机械费、工程水电费、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、处理非正常施工期间造成的扰民、安全环保措施及为机械车辆通行所采取的措施等所有费用。
3.4挖方数量以现场所挖基础的实际体积为准；如特殊条件，少量的土方不能实测量的，以双方现场指定人员确认记录为准，甲方有权随时监督检查该记录的真实性，如发现有虚假记录，对将之前签认的所有记录给予30%扣减。
3.5所挖方量均有甲方、乙方、总包、监理签字确认数量为准，进行结算。
3.6施工期间，应甲方要求临时性需使用大型工程机械，超过一个台班时，其台班费按现行市场价格计算，另行支付。
四、甲方工作：
4.1按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸，并履行其它约定的义务。
4.2负责根据红线、城市水准点及施工要求进行控制点的定位放线及提供现场±0.00标高。
4.3负责对乙方进行技术总交底，并且对乙方提供的施工组织设计（或方案）、施工进度计划、安全技术方案等进行审查，并予以确认。
4.4协调乙方的施工与其它施工工序的交叉配合关系；
4.5监督检查乙方的施工、协助乙方办理验收手续并及时组织验收；
4.6在合同履行中。若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求，甲方有权指令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施，如在该期限内未取得明显的改进效果，甲方将视乙方违约。
五、乙方工作：
5．1按甲方批准的施工组织设计和施工方案，依据合同条款组织施工。
5.2乙方必须遵守国家及北京市有关部门对施工现场的各项管理条例，并且服从甲方对安全和文明施工的有关规定，保持对市容环卫、场外道路、施工现场内外的渣土清理、运输土方沿线道路遗洒及市政设施的清扫及保护，土方开挖时的降尘及防尘措施，如因乙方违反规定而给甲方造成损失，乙方应承担因此发生的一切费用。
5.3乙方负责办理运输许可证、渣土消纳证、夜间施工许可证、施工人员上岗证以及政府有关部门就土方施工要求的各类证件，同时应办理在白天挖土、运输、消纳等可能发生的任何手续及现场运输道路的畅通，装卸工作应符合政府相关部门的各项规定。如发生渣土消纳、城管、环卫、市容、交通等方面的问题均由乙方解决，由此类问题衍生出的费用由乙方承担。
5.4乙方必须接受总包及监理单位的管理及协调，服从现场管理的各种制度及规定。
5.5乙方应根据甲方的施工进度计划编制进度计划和组织安排施工，如因乙方原因造成甲方其他工序及工期延误，如影响护坡工程进度等，则视为乙方违约，并处以伍仟元至壹万元罚款。明确工地管理人员和劳动力人数，并向甲方提供现场人员名单及特殊工种的上岗证，满足施工需要。
5.6乙方不得转让或肢解分包工程，否则甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。
5.7在工程完工后，乙方必须向甲方提供完整、准确的工程竣工资料。
5.8现场土方存放前存放量多少必须经甲方批准，土方回运必须满足甲方的时间和土质的要求。
5.9乙方应自行办理一切与土方施工运输有关的手续，并负责协调与相关部门的关系，保证工程的顺利施工。办理费用由乙方承担。乙方还应该办理提前开工手续，如果办理不下来提前开工手续需赔偿由此给甲方带来的损失。乙方承担城管及街道、派出所检查等因乙方原因违反有关规定进行的一切处罚费用，乙方承担、提供工程所需的位于现场以外的一切费用（如临时停车等费用），承包方对其车辆、运输、停放过程中引起的任何交通损坏负有赔偿责任。
5.10乙方必须按照甲方批准的施工方案进行开挖，如因乙方原因造成超挖的工程量由乙方承担，并负责赔偿甲方由此多支付给第三方的工程费用（如：护坡、降水、回填土等等）。
5.11乙方必须严格执行合同以及甲方发生的涉及本承包工程的各项指令，无论这些事项在合同中是否写明。
六、工程付款及结算：
6.1工程款拨付：
a、本工程无预付款；
b、出土全部完成后，14日内付给乙方完成土方数的80%（不含留置回填土方价款）。全部回填土方运输完成后，经甲方、乙方、监理、总包方验收合格，竣工结算后14日内，付清全部价款。
6.2结算方式：土方工程开挖完工后经甲方验收合格给予办理结算。工程量以甲方提供的施工基础图、经甲方批准的土方施工方案、开挖图等，并结合现场实际标高进行测量、计算体积（按实方计算）。
七、工期要求：
7.1本工程开工日期：年月日
完工日期：年月日。
合同工期共计45（日历天），但具体开工日期按甲方通知执行。
7.2乙方在未接到甲方暂停施工的情况下，必须持续且不拖延的进行施工。
7.3如乙方在不得不拖延施工或暂停施工，必须在此之前向甲方提供一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，否则，甲方将视乙方违约，并每延误1天，乙方向甲方支付违约金5000元，承担由此造成的其他损失。
八、技术要求：
8.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
8.2乙方在工地必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表或工程监理随时查阅。
九、安全要求：
9.1甲方向乙方进行安全技术总交底，在乙方的施工方案中，必须具备专项安全技术措施，其中应考虑在提供的防护条件并不完全的条件下具体落实施工的防护措施。
9.2乙方按安全规定和安全技术方案，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担有关费用。
9.3乙方严格按照北京市及甲方有关安全操作规程进行施工，做好施工前的安全交底和中间检查以及控制工作，并设置兼职安全员。
9.4服从甲方的安全管理，提供甲方所需的各类安全技术资料。
十、违约处理：
由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。
十一、合同争议：
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向合同履行地人民法院提起诉讼。
十二、其他条款：
12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。
12.2本协议一式四份，双方各二份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
法定代表人:法定代表人:
或委托代表人（签字）：或委托代表人（签字）：
签订日期：年月日签订日期：年月日
第6篇: 土方工程合同
9.1工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。
9.2由于乙方原因工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方酌情决定处理方式，乙方须负责赔偿由此造成甲方的经济损失。
9.3由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天，支付违约金500元;
9.4乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
9.5由于乙方原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
9.6一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十条其它条款
10.1《安全生产协议书》作为本合同的附件。
10.2本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
10.3本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的"人民法院提出诉讼。
10.4本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
10.5本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
https://m.habasit-longbelt.com/hetong/244510.html
推荐访问